Потребитель смог отсудить денежные средства,
за нарушение срока выполнения работ
Потребитель смог отсудить денежные средства,
за нарушение срока выполнения работ
Произведя оплату по Договору, мужчина надеялся на надлежащее исполнение обязательств со стороны подрядчика, однако по истечение срока исполнения обязательств по договору ремонтные работы в квартире так и не были начаты, иные сроки согласованы не были
В 2024 году между потребителем и юридическим лицом был заключен договор на выполнение ремонтных работ в квартире общей стоимостью 1,7 млн. рублей, работы должны были быть выполнены в три этапа, в течение 140 дней. В этот же день внесен авансовый платеж по договору в размере 150 тыс. рублей.
Произведя оплату по Договору, мужчина надеялся на надлежащее исполнение обязательств со стороны подрядчика, однако по истечение срока исполнения обязательств по договору ремонтные работы в квартире так и не были начаты, иные сроки согласованы не были.
Поскольку Ответчик не исполнил взятые на себя обязательства, а устные переговоры к достижению целей, указанных в Договоре, не привели к результату, потребителем была направлена претензия в адрес юридического лица.
Не добившись удовлетворения своих требований в досудебном порядке, гражданин обратился за помощью в консультационный пункт для потребителей, где ему была оказана помощь в подготовке искового заявления в суд.
Суд, рассмотрев все имеющиеся доказательства по гражданскому делу, нашел требования истца законными и обоснованными и взыскал в пользу потребителя денежные средства, уплаченные по договору строительного подряда, неустойку за нарушение срока выполнения работ, неустойку за нарушения срока удовлетворения законных требований потребителя, убытки, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя, на общую сумму около 700 тыс. рублей.
Если у вас возникла спорная ситуация по защите прав потребителей, за оказанием консультационной помощи, составлением претензии или искового заявления в суд Вы можете обращаться в консультационный пункт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», контактная информация: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а, телефон: 8 (343) 266-54-97 или иные консультационные пункты для потребителей, адреса которых можно узнать на сайте или по телефону (343) 374-14-55.
Произведя оплату по Договору, мужчина надеялся на надлежащее исполнение обязательств со стороны подрядчика, однако по истечение срока исполнения обязательств по договору ремонтные работы в квартире так и не были начаты, иные сроки согласованы не были.
Поскольку Ответчик не исполнил взятые на себя обязательства, а устные переговоры к достижению целей, указанных в Договоре, не привели к результату, потребителем была направлена претензия в адрес юридического лица.
Не добившись удовлетворения своих требований в досудебном порядке, гражданин обратился за помощью в консультационный пункт для потребителей, где ему была оказана помощь в подготовке искового заявления в суд.
Суд, рассмотрев все имеющиеся доказательства по гражданскому делу, нашел требования истца законными и обоснованными и взыскал в пользу потребителя денежные средства, уплаченные по договору строительного подряда, неустойку за нарушение срока выполнения работ, неустойку за нарушения срока удовлетворения законных требований потребителя, убытки, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя, на общую сумму около 700 тыс. рублей.
Если у вас возникла спорная ситуация по защите прав потребителей, за оказанием консультационной помощи, составлением претензии или искового заявления в суд Вы можете обращаться в консультационный пункт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», контактная информация: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а, телефон: 8 (343) 266-54-97 или иные консультационные пункты для потребителей, адреса которых можно узнать на сайте или по телефону (343) 374-14-55.
